Договор подряда с использованием материалов заказчика

Договор подряда выполнение работы с использованием материала заказчика Договор подряда г. Предмет договора 1.

Договор подряда с использованием материалов заказчика

Договор подряда (выполнение работы с использованием материала заказчика)

Договор подряда выполнение работы с использованием материала заказчика Договор подряда г. Предмет договора 1. Заказчик передает Подрядчику материал и оборудование с приложением инструкций и технических документаций по их использованию, необходимые для выполнения работы по договору подряда, указанные в Приложении Nо. Подрядчик обязан использовать предоставленный Заказчиком материал экономно и расчетливо, после окончания работы предоставить Заказчику отчет об израсходовании материала, а также возвратить его остаток либо с согласия Заказчика уменьшить цену работы с учетом стоимости остающегося у Подрядчика неиспользованного материала.

Подрядчик несет ответственность за несохранность предоставленных Заказчиком материала и оборудования, оказавшихся в его владении в связи с исполнением настоящего договора. Отдельные этапы работы и сроки их завершения определены в Приложении Nо. Ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы несет Подрядчик, если иное не предусмотрено настоящим договором. Цена работы. Порядок расчетов по договору 1. Цена подлежащей выполнению работы по настоящему договору определяется по смете, представленной Подрядчиком Приложение Nо.

Смета приобретает силу и становится неотъемлемой частью настоящего договора с момента утверждения ее Заказчиком. Окончательный расчет производится после окончательной сдачи работ Подрядчиком Заказчику при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованные сроки, установленные настоящим договором или досрочно с согласия Заказчика.

Права и обязанности Сторон 3. Подрядчик: несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования и другого имущества, переданных Заказчиком для исполнения настоящего договора; несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком.

При просрочке передачи или приемки результата работы риски, предусмотренные в п. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материала, оборудования или технической документации; иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в п. Если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ, и в связи с этим в существенном повышении цены работы на определенном этапе выполнения работ по настоящему договору, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика.

Если Заказчик не согласен на превышение согласованной первоначально по смете цены работы, он вправе отказаться от договора. В этом случае Заказчик уплачивает Подрядчику цену за выполненную часть работы. Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости превышения указанной в п.

Заказчик вправе: во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность; отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в договоре становится явно невозможным; назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

Заказчик обязан в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренных настоящим договором, оказывать Подрядчику содействие в выполнении работы. При неисполнении этой обязанности, Подрядчик вправе требовать возмещения причиненных убытков, включая дополнительные издержки, вызванные простоем, либо перенесения сроков исполнения работы, либо увеличения указанной в п. Если исполнение работы по настоящему договору подряда стало невозможным вследствие действий или упущений Заказчика, Подрядчик сохраняет право на уплату ему в соответствии с договором цены с учетом выполненной части работы.

Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

Заказчик также обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

Приемка работы 4. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них только в случаях, если в акте приемки были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки явные недостатки. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки скрытые недостатки , в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в разумный срок по их обнаружении.

При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками.

В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, - обе Стороны поровну. При уклонении Заказчиком от принятия выполненной работы результата работы Подрядчик вправе по истечении месяца со дня, когда согласно настоящему договору результат работы должен был быть передан Заказчику, и при условии последующего двукратного предупреждения Заказчика продать результат работы, а вырученную сумму, за вычетом всех причитающихся Подрядчику платежей, внести на имя Заказчика в депозит в порядке, предусмотренном статьей ГК РФ.

Если результат работы не был достигнут либо достигнутый результат оказался с недостатками, которые делают его не пригодным для обычного использования, по причинам, вызванным недостатками предоставленного Заказчиком материала, оборудования или иного имущества, Подрядчик вправе требовать оплаты выполненной им работы. При неисполнении Заказчиком уплатить установленную настоящим договором цену, причитающуюся Подрядчику в связи с выполнением договора подряда, Подрядчик имеет право на удержание результата работы ст.

Ответственность Подрядчика за ненадлежащее качество работы 5. В случае, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от настоящего договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для обычного использования, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

Подрядчик имеет право вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.

Если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков. Освобождение Подрядчика по настоящему договору подряда от ответственности за определенные недостатки не освобождает его от ответственности, если Заказчик докажет, что такие недостатки возникли вследствие виновных действий или бездействия Подрядчика.

Заключительные положения 6. Во всем ином, не урегулированном в настоящем договоре применяются нормы действующего гражданского законодательства. Подрядчик может принять на себя по договору обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными обязательными для сторон требованиями ст.

В случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве. Гарантия качества результата работы, если ионе не предусмотрено договором подряда, распространяется на все, составляющее результат работы ст.

В случае, когда на результат работы не установлен гарантийный срок, требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены заказчиком при условии, что они были обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи результата работы, если иные сроки не установлены законом, договором или обычаями делового оборота.

Если иное не предусмотрено договором подряда, гарантийный срок п.

Ремонт с использованием чужих/своих материалов: как отражать в первичке и налоговой накладной?

Объем, вид и срок исполнения работ по изготовлению продукции устанавливается сторонами в дополнительном соглашении к настоящему договору, являющемся неотъемлемой его частью. Для изготовления продукции, указанной в п. Стоимость сырья и материалов включается в цену работ, установленную настоящим договором. Подрядчик обязан обеспечить охрану продукции в период ее изготовления, а также хранить изготовленную продукцию до ее передачи Заказчику.

Договор подряда является одним из старейших гражданско-правовых договоров. Правилами о подряде также частично регулируется выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ и возмездное оказание услуг.

Ремонт с использованием материалов подрядчика. Ремонт согласно ч. А значит, на выполнение ремонтных работ распространяются нормы о договоре подряда гл. А по договору подряда передаются результаты работы.

Договор подряда с использованием материалов заказчика

Скачать в PDF. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работу по изготовлению следующей продукции:. Объем, вид и срок исполнения работ по изготовлению продукции устанавливается сторонами в факсимильных сообщениях, телефонограммах и в дополнительных соглашениях в период действия договора. Для изготовления продукции, указанной в п. Сырье и материалы передаются от Заказчика к Подрядчику на основании товарно-транспортных накладных, подписанных уполномоченными представителями обеих сторон. Подрядчик обязан провести осмотр сырья и материалов, представляемых для выполнения работ до момента подписания накладной. В случае обнаружения недостатков сырья и или материалов составляется акт обнаружения недостатков, который подписывается уполномоченными представителями обеих сторон. Заказчик обязуется заменить некачественное сырье и или материал в течение дней с момента подписания указанного акта. Заказчик оплачивает работу Подрядчика в течение дней после подписания сторонами акта приемки-передачи выполненных работ. Заказчик имеет право присутствовать при выполнении работ по изготовлению продукции, следить за соответствием качества изготавливаемой продукции требованиям , а также контролировать выполнение работ.

Особенности заключения договора подряда

Права и обязанности сторон по договору подряда. Договор подряда является одним из наиболее распространенных видов договоров. В деятельности любого юридического лица, любого предпринимателя без договоров подряда просто не обойтись. В отличие от договоров о предоставлении услуг, предметом которых является процесс достижения конечного результата, договоры подряда регулируют отношения по выполнению работ.

Хорошо что наконец то в вашем доме приняли такой график работ.

Если человек затрудняется сделать это самостоятельно, то он может обратиться к квалифицированному юристу, который на возмездной основе укажет такую услугу. Внесение информации о разрыве трудовых отношений обычно не вызывает больших трудностей.

В случаях, когда возникшие семейные обстоятельства не имеют отношения к перечисленным несколько выше статьям из Трудового кодекса, работнику полагается стандартный размер выплат. Покупка и оформление подержанного автомобиля: подготовка к сделке.

Ростова-на-Дону брак был расторгнут. Государственная служба не имеет права разглашать данные об искомом без его согласия. Нет средств на строительство, у застройщика долги, в т. Он хотел вернуть почтальону письмо и забрать у него Бубенчика.

Заказчик не является стороной такой сделки. Да и разбирательства, как такового, не. Всеми организационными вопросами, в том числе о перерегистрации товарищества, должен заниматься его председатель.

Промышленность выпускает сейчас стиральные средства с энзимами, которые активны и в воде низкой температуры. Начинается все с подачи рапорта командиру части. Судовой сбор является необходимым платежом при обращении лица в суд.

Прежде всего потому, что на длинные сроки лизинг дают неохотно, да и проценты там выше. Если должник прекратил трудовые отношения, а долг погашен не полностью, работодатель возвращает исполнительный документ с записью о фактическом удержании и размере оставшейся задолженности. Истерики в детском саду прекратились. Бланк выдается на месте. Но в назначенный срок Иванова не пришла в отдел кадров, как не появилась она и в последующие дни.

Согласно этому документу открыта возможность подачи заявлений для регистрации брака за год до свадебного торжества через специальный портал государственных услуг, уплатив при этом пошлину за регистрацию брака. Для оценки автомобиля используют несколько способов: В отчете специалист подробно описывает свое заключение согласно этим способам оценки.

Справка о составе семьи вам выдадут только по месту вашей регистрации и только если вы Обратитесь лично.

Настоящий Договор заключен в целях обеспечения нужд автономного . Передачу материалов Заказчика Подрядчику осуществляет.

Это как бы тестовый период для освоения в чужой стране. Без их своевременного предоставления приборы учета могут быть признаны непригодными, что повлечет за собой начисление оплаты в соответствии с данными общедомовых счетчиков или по усредненным показателям расхода воды, электричества или газа за последний период.

Только в некоторых ситуациях - например, если кредит оформляется под залог совместного имущества - потребуется согласие.

Почему председатель суда не учел данные обстоятельства. Имеет ли владелец квартиры право выписывать жильцов. Что может ждать водителя, после рассмотрения дела. Выплаты и льготы ветеранам труда в Московской области - региональные различия.

Именно поэтому и на современном этапе общественного и научно-технического прогресса, и в обозримом будущем земельное и другие отрасли природоресурсного права становятся подотраслями права экологического. По аппеляции сыну оставили без изменений а знакомому 6 месяцев сбавили. Что касается зарубежных граждан, которые ведут предпринимательскую деятельность в России, то они проводят смену документов согласно требованиям своей страны.

Соглашение, которое должно быть заверено нотариально.

Исключением являются случаи, когда наличие справки не обязательно, например, при смене личных данных владельца.

Как только этому гражданину исполнится 45 лет, потребуется снова заменить паспорт, так как текущий прекратит свое действие. Отец отказывается признавать свои права в отношении малыша и выполнять свои обязанности по его содержанию. Для бюджетных организаций, которые осуществляют продажу алкогольной продукции в розницу, требуется владеть специально оборудованным складским помещением, которые по договору аренды или пользования будут принадлежать им более года с момента получения разрешения на реализацию алкоголя.

Причиной могут стать семейные праздники, впервые проведенные уже без супруга или случайная встреча с. По итогам прошедшего голосования собственников квартир, жители почти 500 домов приняли решение не участвовать в расселении.

В декрете была 2016-2018. Исключительно редко, имея долю в праве собственности на квартиру люди выделяют эту долю в натуре, ведь не всегда планировка квартиры позволяет обособить часть ее площади. Собственники жилых помещений многоквартирных домов, которые обязаны вносить взнос на капитальный ремонт Граждане, проживающие в жилых помещениях, в которых не оказывается услуга по содержанию жилищного фонда (коттеджи) Пользователи жилого помещения в государственном или муниципальном жилищном фонде, наниматели жилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде Собственники жилых помещений многоквартирных домов, которые не обязаны вносить взносы на капитальный ремонт Граждане, проживающие в жилых помещениях с печным отоплением (частный сектор) Особая группа граждан: одиноко проживающих не работающих пенсионеров инвалидов 1-й 2-й групп семей, состоящих из неработающих пенсионеров инвалидов 1-й 2-й групп семей неработающих пенсионеров инвалидов 1-й 2-й групп имеющих на иждивении несовершеннолетних детей.

Чем выше размер прожиточного минимума в регионе пребывания ребенка, тем больше судья сможет назначить выплаты. Подмастерья должны были выдержать трудный экзамен: на собственные средства изготовить из дорогого материала лучший образец изделия.

Если будет доказано обратное, что неисправность аппарата наступила по вашей вине, то расходы могут переложить на. Сроки, прошедшие с момента покупки так же нет будут иметь значения. Но в этом случае клиент не получит прибыль, которая оговаривалась в соглашении. А ещё часто читаю, что девушки пишут, что им что-то не подходит, к примеру помада скатывается или тушь плохо ложится, и они возвращают обратно, как у них это берут обратно, как надо их убедить в этом и не противятся ли продавцы.

Если у Вас остались вопросы по теме статьи, Вы можете задать их в комментариях

Антонин

Которые не поднимутся никогда.

stonunoc

небось из тюрьмы ее привезла.

Август

Менин 1 жаска дейнги алатын пособияны есептеди.

Осип(Иосиф)

Что это за хрень "Абонплата"?

Бесплатная консультация
Москва и обл. Санкт-Петербург и обл.